Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19548
ТочкаВсего тем - 30231
ТочкаВсего сообщений - 266407
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Строительство в период пандемии. Изменение договора подряда при вирусной эпидемии

Количество просмотров - 1085
(ссылка на эту тему)
Белявский Сергей
*
Участник форумов

Мой канал о судебной практике
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 12 Апреля 2020 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Осуществление строительства в период вирусной эпидемии осложняется многими факторами. Рост доллара, заболевания работников подрядчика и заказчика, сложности с поставкой импортного оборудования. Строительные организации, заказчики часто спрашивают теперь - что делать с договорами, чтобы снизить свои потери.

Мной был проведен интернет-семинар «Строительство в период пандемии: заключение и исполнение договоров» на платформе справочной правовой системы "Бизнес-инфо". В сюжете приводятся ответы на наиболее частые вопросы.


Ссылка на семинар, доступ только для зарегистрированных на платформе "Бизнес-инфо" пользователей



В описании под видео есть ответы на наиболее частые вопросы пользователей:
- Прописываем условия о форс-мажоре в связи с COVID-19 в договоре
- Продление сроков работ в связи с болезнью работников
- Приостановление работ в связи с пандемией
- Как указать о вирусах указать в договоре
- Строительство за рубежом
- Закрытие границ и поставка оборудования
- Включение в смету расходов на антисептики и маски
- Освобождение от ответственности за нарушения договора при эпидемии
- Ответственность за просрочку поставки оборудования
- Изменение цены в валюте, и валютном эквиваленте
- Изменение цен в договорах долевого строительства
- Ставка по  аренде строительных машин, механизмов и оборудования

Автор видео: Белявский Сергей Чеславович - опытный юрист-лицензиат, медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.

Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!

Юрист (Гродно, Беларусь)
Znatok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2020 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Изменения договоров самое сложное, попробую объяснить.
1. Предположим, самоизоляция и нерабочие дни будет окончена 17 мая.

2. Срок договора/контракта по 3 Апреля (пятница)


3. Если судить по закону, тот это договор закончится в понедельник 18 мая, но при этом надо учитывать, что работы не будут закончены, та как  с понедельника 30 марта началась нерабочая неделя (4 дня выпадают), и фирма теряет обеспечение контракта несколько миллионов рублей, та как не успели закончить. // или ей дешевле было бы заплатить штраф за нарушение самоизоляции?//

Но правильнее было бы, если самоизоляция и нерабочие дни будут окончены 17 мая, а договор должен заканчиваться  22 мая, тогда за 4 дня успеют всё сделать.

вместо 30 марта ≡ 18 мая ПН
вместо  31 марта ≡ 19 мая ВТ
вместо  1 апреля ≡ 20 мая СР
вместо  2 апреля ≡ 21 мая ЧТ

Белявский Сергей, скажи, пожалуйста, видео относится к России (у тебя стоит белорусский флажок)?

Смотрю видео, и возникают вопросы, один из уточняющих вопросов, "Моя фирма" (вымышленное название) заказала у своего воронежского поставщика "Вася Пупкин" иностранное оборудование допустим "Inter-M", ИП 212-58М от систем сенсор или/и Honeywell, согласно проекту и рабочей документации менять запрещается.

А тут выясняется, что поставка ожидается не ранее осени 2020 года, но и подорожают, как быть в таких ситуациях? Запрос в проектную организацию о разрешение замены не подписывают. // пытаюсь заглянуть в будущие//

При этом надо учитывать, что наш воронежских поставщик "Вася Пупкин" закупается из Москвы.

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Белявский Сергей
*
Участник форумов

Мой канал о судебной практике
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2020 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Изменения договоров самое сложное, попробую объяснить.
1. Предположим, самоизоляция и нерабочие дни будет окончена 17 мая.

2. Срок договора/контракта по 3 Апреля (пятница)


3. Если судить по закону, тот это договор закончится в понедельник 18 мая, но при этом надо учитывать, что работы не будут закончены, та как  с понедельника 30 марта началась нерабочая неделя (4 дня выпадают), и фирма теряет обеспечение контракта несколько миллионов рублей, та как не успели закончить. // или ей дешевле было бы заплатить штраф за нарушение самоизоляции?//

Но правильнее было бы, если самоизоляция и нерабочие дни будут окончены 17 мая, а договор должен заканчиваться  22 мая, тогда за 4 дня успеют всё сделать.

вместо 30 марта ≡ 18 мая ПН
вместо  31 марта ≡ 19 мая ВТ
вместо  1 апреля ≡ 20 мая СР
вместо  2 апреля ≡ 21 мая ЧТ

Белявский Сергей, скажи, пожалуйста, видео относится к России (у тебя стоит белорусский флажок)?

Смотрю видео, и возникают вопросы, один из уточняющих вопросов, "Моя фирма" (вымышленное название) заказала у своего воронежского поставщика "Вася Пупкин" иностранное оборудование допустим "Inter-M", ИП 212-58М от систем сенсор или/и Honeywell, согласно проекту и рабочей документации менять запрещается.

А тут выясняется, что поставка ожидается не ранее осени 2020 года, но и подорожают, как быть в таких ситуациях? Запрос в проектную организацию о разрешение замены не подписывают. // пытаюсь заглянуть в будущие//

При этом надо учитывать, что наш воронежских поставщик "Вася Пупкин" закупается из Москвы.

Спасибо за вопрос. Тема касается Беларуси. Для России несколько будет отличаться. Основное отличие в том, что в Беларуси, в отличие от России официально карантинных мероприятий пока не вводили. Равно как и нет официального признания наличия эпидемии, как форс-мажорного фактора (в России по госзакупкам, атомобильной промышленности такое принимали).
В остальном нормы российского Гражданского кодекса идентичны Беларусским, номера статей только отличаются. Схожая и судебная практика арбитражных (РФ) и экономических (РБ) судов.

Относительно продления срока исполнения договора и освобождения от санкций, полагаю,что карантинные ограничения позволят освободиться от ответственности либо (по выбору должника) через суд требовать изменения договора в части срока его исполнения. Но только по причине того, то карантинные мероприятия были введены официально. При этом, важно, чтобы договор был заклюен до их введения. Т.е. вы не знали, что их введут.

Что касается изменения курса - по судебной практике это относят к рискам, которые при должной степени осмотрительности можно прогнозировать и закладывать в цену.

Юрист (Гродно, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2020 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Для РФ http://www.supcourt.ru/files/28856/

Монтажник (Челябинск, Россия)
Белявский Сергей
*
Участник форумов

Мой канал о судебной практике
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2020 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)



Очень оперативно!  Спасибо!! Будет всем полезно!
"Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года Обзор по отдельным вопросам судебной практики,связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) No 1"

Юрист (Гродно, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2020 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Очень оперативно!
[улыбка] Ну да, в РБ не было вируса до последнего времени (официально) но была законодательная база. В РФ вирус давно, а "мысли" ВС появились только сейчас. Оперативненько.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Сопутствующие проектированию вопросы»
автор: Евгений Л
18 Мая 2020 года, 11:15

18 Мая 2020 года, 10:39

автор: Lesandro
16 Мая 2020 года, 12:26

автор: Grey-rnd
13 Мая 2020 года, 11:16

10 Мая 2020 года, 16:51

07 Мая 2020 года, 19:49

06 Мая 2020 года, 10:56

01 Мая 2020 года, 11:23

01 Мая 2020 года, 11:19

автор: Foxson
22 Апреля 2020 года, 11:02

17 Апреля 2020 года, 17:37

16 Апреля 2020 года, 08:36

автор: АндрейДСК
08 Апреля 2020 года, 12:58

08 Апреля 2020 года, 09:42

03 Апреля 2020 года, 14:24

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Водик, Pglubokov, sb2000, Wespe, Технарий, Nowl, Ilya 060183, Beroes Group, ppuuzzoo, Dizel 2012, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines